Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Договор подряда по монтажу изделий

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.

Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.

1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2.

Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3.

При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

• если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
• если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

• Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
• Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
• Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
• Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
• Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Заказчик

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Договор на изготовление лестницы

Подрядчик вправе приостанавливать работы по изготовлению и монтажу Лестницы при нарушении Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору. 4.6.

При неисполнение Заказчиком договорных обязательств, когда это препятствует выполнению Исполнителем работ, и в случае, если в течение более, чем 7 (семи) после получения письменной Претензии от Исполнителя, Заказчик не исполняет договорных обязательств, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, и потребовать от Заказчика возмещения убытков. 4.7. Некоторая незначительная разница в цвете уже окрашенных деталей Лестницы считается нормальной, поскольку может существовать разница в степени влажности и пористости еще неокрашенных деталей. И потому незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Исполнителю. 4.8.

[info]В случае обнаружения Исполнителем перед началом монтажных работ, или во время таковых каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, деталей и элементов строения Заказчика, на которые монтируется Лестница, если таковые впоследствии могут повлечь за собой невозможность надлежащей монтажа Лестницы (ее элементов), Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику. [/info]

А Заказчик со своей стороны обязан их устранить за свой счет.

4.3.

Если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы, их каркасов, любых других сооружений, Заказчик сам, или силами сторонних организаций производит эти работы за свой счет.

4.4. Если учитывая особенности строения Заказчика для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика.
4.5.

Типовой договор

По взаимному соглашению сторон факсимильная подпись договора, счетов на оплату, актов выполненных работ имеет силу оригинала (п.2 ст.160 ГК РФ).
6.

Споры сторон6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон.

В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда согласно законодательству РФ. 7.

[attention]Гарантии 7. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки-сдачи работ по окончания монтажа лестницы.

[/attention]

7.2.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется без взимания платы ремонтировать Лестницу, устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Лестницы.

7.3. Исполнитель освобождается от исполнения п. 7.2.

Форму договора на изготовление лестницы

Отклонения в размерах элементов Лестниц в соответствии с допусками, установленными ТУ в толщине, ширине и длина деталей на +/- 3 мм, а в высоте проступи и шага на +/-10мм.
считается нормальной и не является и не является дефектом работ. 4.9.

Подрядчик вправе при необходимости привлекать сторонние организации для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. [important]Порядок и срок действия Договора5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и после оплаты (предоплаты), и действует в течение одного года (12 месяцев).5.2.

[/important] Все дополнения к данному Договору считаются действительными при их отражении в Дополнении или Приложении к данному договору строго в письменном виде при наличии подписи обеих сторон.5.3.

Заказчик обязуется предоставить Подрядчику: а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ, б) обеспечить доступ к объекту, в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией.

г) подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором.
Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами. 2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 2.4.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

В виде авансового платежа в размере 50% общей стоимости Договора, оплаты комплектующих деталей к Лестнице (в соответствии с утвержденным Списком деталей), в сумме , и расчета в сумме в момент подписания Акта выполненных работ и сдачи Лестницы Заказчику. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик обязуется. 3.1.1. Принять и оплатить поставленные Исполнителем комплектующие к Лестнице детали по цене и общей стоимости согласно п.2.2 Договора и Списка деталей. 3.1.2. Приемка комплектующих деталей Лестницы осуществляется по их внешнему виду и цвету до начала монтажа Лестницы, с составлением соответствующего Акта приемки.3.1.3. Непринятые некачественные, или несоответствующие согласованному с Заказчиком Списку комплектующие детали, заменяются на качественные, и соответствующие Списку детали, строго до начала работ по монтажу Лестницы. 3.1.4.

Подрядчик имеет право уведомлять Заказчика о возможных дополнительных работах и связанным с этим увеличением стоимости работ, при не получении от заказчика ответа на свое сообщение в течении 3 (трех) календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы с отнесением убытков, в размере 0,01% от стоимости заказа в день, вызванных простоем, на счет Заказчика.

https://www.youtube.com/watch?v=aHielf6YWeU

Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4.

Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без 3.Порядок расчетов между Сторонами. 3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор на изготовление лестниц

Подрядчик: ИП Берестов Юрий Александрович ОГРНИП 314774614101090 ИНН 771617251257 г.

Москва, ул. Стартовая, д. 9, к. 1, кв. 85 Подпись Подрядчика: Заказчик: Подпись Заказчика: Приложение № 1 к договору от» » 2016г.

Перечень материалов и работ Цена, руб. за единицу Количество Стоимость, руб.

Изготовление и монтаж Покраска Доставка материалов Итого работы: Всего по договору: Приложение № 2 к договору от» » 2016г. Гарантийные обязательства.

Столярные изделия из массива изготовленные согласно ГОСТ 475-78.

Источник: http://jurist-company.com/dogovor-na-izgotovlenie-lestnitsy/

Изготовление лестниц: компании и фирмы, двери своими руками, площадки размер на второй этаж, договор на монтаж

Заказывая изготовление лестницы у специалистов, вы можете быть уверены как в качестве будущей конструкции, так и в ее безопасности Изготовление лестницы от фирмы имеет следующие преимущества: Заручиться качеством работы можно, если составить с фирмой договор подряда, который позволит произвести оплату после сдачи работы клиенту и проверки ее результатов. Независимо от выбранной породы, брус для изготовления лестницы должен быть клееным, поскольку цельное деревянное полотно подвержено скорейшему растрескиванию и деформациям.

Многие предпочитают выбирать деревянные лестницы, поскольку они являются экологичными Чтобы использовать конструкции на металлических каркасах в скандинавских интерьерах и кантри стилях, их обшивают листами дерева или имитирующими его материалами.

Основные размеры лестницы и величины всех ее составляющих определяют ГОСТ и СНиП. От того насколько правильно будет рассчитана конструкция зависит уровень ее комфорта и надежности.

Так, для того, чтобы лестница была удобной и безопасной, необходимо, чтобы:

Работу любой строительной фирмы определяет пошаговая инструкция, по которой производство делится на определенные стадии.

Приступая к установке лестницы, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты для работы Так, работа по изготовлению лестницы включает следующие этапы: Соблюдение последовательности, планомерность действий позволяют качественно выполнить работу на каждом этапе. Таким образом, готовая лестница будет действительно надежной, безопасной и комфортной, выглядеть эффектно и привлекательно. Площадка состоит из настила и каркаса.

Каркас может монтироваться на деревянные или стальные подпорки.

Кроме того, рама для настила может быть выполнена из стали и крепиться к стенам дома.

Если вы планируете установить двухмаршевую лестницу, тогда обязательно нужно позаботиться о практичной и удобной лестничной площадке

Изготовить простую лестницу из дерева можно своими руками, главное — заранее продумать ее конструкцию и подготовить материалы для работы Не имея специальных знаний, можно попросту потратить зря дорогостоящие материалы, время и силы или, чего хуже, собрать небезопасную, хлипкую конструкцию.

Договор изготовления лестницы

2. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы.

https://www.youtube.com/watch?v=7wj2CacNJMg

Параметры деревянной лестницы определяются в расчете стоимости заказа на изготовление деревянной лестницы, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору и подписывается заказчиком. 3. Стоимость изготовления изделия составляет: ___________грн. (___________________________________________) 4.

Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: -после подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю в порядке предоплаты 60% от суммы указанной в расчете стоимости заказа; -после изготовления деталей(при черновом замере, перед отделкой) проплачивается 30% суммы заказа; -окончательный расчет производится Заказчиком в день окончания сборки и установки изделия (деревянной лестницы, ограждений и т.д.) подписания акта-приема выполненных работ обеими сторонами договора. 6. Дополнительные работы, указанные в прайсе №2, выполняемые Исполнителем, Заказчик оплачивает отдельно. 7. После поступления Заказа в работу, Заказчик может отказаться от изготовления лестницы но предоплата ему не возвращается, а доставляются детали не зависимо в каком состоянии готовности.

Тип лестницы __________________________________________ Стиль конструкции _____________________________________

После его формирования, он будет полностью готов к использованию и печати.

Коммерческое предложение идет отдельным приложением к Договору . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Заказчик поручает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу лестницы (далее по тексту «Лестница») в доме по адресу: .

• Составить и скачать договор на изготовление деревянных изделий. Пример заполнения договора на изготовление и монтаж лестницы
• Изготовление деревянных лестниц на заказ по индивидуальному проекту. Договор и оплата, Изготовление лестниц. Изготовление лестницы.
• Договор с производителем лестницы : проект лестницы, подробные чертежи и 3D виды лестницы. Сроки изготовления. Цена лестницы.
• Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги. Параметры лестницы определяются в техническом задании на изготовление .
• Договор с производителем лестницы: проект лестницы, подробные чертежи и 3D виды лестницы. Сроки изготовления. Цена лестницы .

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.8.

Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор. 9.5.

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ лежит на Подрядчике. 4.5.

За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

4.9. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

5.1.

Акты и договоры

3а неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. Изготовитель не несет ответственность за нарушение настоящего Договора, если они явились результатом нарушения Заказчиком п.

3.4., 3.6., 3.7., 4.5., 4.6., 6.1., 6.4. настоящего Договора. 8. ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.5.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.1.

В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предоплата настоящего Договора, 93 600 рублей 00 копеек (девяносто три тысячи шестьсот рублей).

5.2. В день выезда мастеров на объект с материалом оплачивается 39 000 рублей 00 копеек (тридцать девять тысяч рублей). 5.3.

5.4.

В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п. 4.8. и 4.9. настоящего Договора)

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГОКОСОУРА ЛЕСТНИЦЫ № ____ Место____________________________________________________________ « » 20 года ____________________________________________________________________________________________________________________________________,с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист.

https://www.youtube.com/watch?v=mUr17H0wfBY

Тип лестницы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Технология монтажа: По технологии Подрядчика.

Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Общая стоимость изготовления и монтажа Лестницы Заказчика является договорной и составляет (сумма цифрами прописью): ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2.

Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 3 этапа.

2 этап оплаты составляет — 40 % от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику при доставке готового каркаса Лестницы или частей косоура (если каркас сборный при сложных случаях когда лестница имеет изгибы).

3 этап расчета происходит после монтажа Лестницы и составляет 10% от суммы.

3.1.1. Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2.

Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

3.1.2.

Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ во время оговоренное и запланированное для монтажа Лестницы; обеспечить электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ. 3.1.5. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ.

3.1.7. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. 3.2.2.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ , немедленно поставить об этом в известность Заказчика; 3.2.3.

Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

4.8. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций, замеров оплачивается поверх обозначенных в договоре сумм. 4.9.

Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 4.10.

Все споры по Договору разрешаются сторонами в установленном Законом порядке или мирным соглашением обоих сторон.

4.11.

После подписания Акта «Приема передачи» Заказчик принимает во владение Лестницу и несет полную отвецтвенность за нее за исключением гарантийных случаев. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.

5.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

• если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных деталей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно без привлечения специалистов Подрядчика.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-izgotovlenie-lestnicy-42907/

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

Заказчик обязуется предоставить Подрядчику: а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ, б) обеспечить доступ к объекту, в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией. г) подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами. 2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 2.4.

Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика. 3.2.

Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств. 3.3.

Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными в полном объеме согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора.

3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.4. Форс-мажор. 4.1.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор на изготовление деревянных изделий может заключаться между различными правовыми субъектами.

В сервисе можно скачать разработанный в соответствии с законодательством РФ образец договора на изготовление и монтаж лестницы.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление лестницы Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы. Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор на изготовление деревянных изделий. Все документы составляются в рамках действующего законодательства РФ.

Договор подряда на изготовление и монтаж лестницы

Киев 2012 г. именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, адрес объекта, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.

Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги по изготовлению и установке деревянной лестницы (ограждений и т.д.

), согласно проведенных Исполнителем замеров, на объекте у Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы.

https://www.youtube.com/watch?v=7wj2CacNJMg

Параметры деревянной лестницы определяются в расчете стоимости заказа на изготовление деревянной лестницы, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору и подписывается заказчиком.3. Стоимость изготовления изделия составляет: грн. ( )4.

В помещении, в котором будут установлены столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%.

Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. Температура в помещении должна быть в пределах от 20 градусов до 30 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей.

https://www.youtube.com/watch?v=hENTxuX6T9g

При хранении и эксплуатации столярные изделия и мебель из дерева должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха. При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями.

Источник: http://advant24.ru/dogovor-po-izgotovleniyu-i-montazhu-lestnitsy/